Решение О Взыскании Денежных Средств За Не Выполнение Ремонтных Работ Образец

Решение О Взыскании Денежных Средств За Не Выполнение Ремонтных Работ Образец

N 06АП-1504/13 (ключевые темы: неустойка — государственный, муниципальный контракт — подрядчик — пропуск срока — явная несоразмерность) рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Передвижная механизированная колонна N 83» на решение от 11.02.2013 по делу N А73-13783/2012 Арбитражного суда Хабаровского края, принятое судьей Медведевой О.П. Краевое государственное казенное учреждение «Хабаровское управление автомобильных дорог» (ОГРН 1032700295451) (далее — КГКУ «Хабаровскуправтодор») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к открытому акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна N 83» (ОГРН 1022700758486) (далее — ОАО «ПМК-83») с иском о взыскании неустойки в сумме 1 234 946,28 рублей. Не согласившись с судебным актом, ОАО «ПМК-83» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит принятое решение отменить, в иске отказать, ссылаясь на нарушение судом норм материального права. В обоснование доводов жалобы указано на то, что суд первой инстанции при вынесении решения осуществил подмену понятий «неисполнение работ» и «не освоение денежных средств». Заявитель полагает, поскольку подпунктом «в» пункта 11.4 контракта предусмотрена ответственность подрядчика за нарушение сроков исполнения отдельных видов работ, предусмотренных календарным графиком производства работ, то истец должен указать, какие виды работ не выполнил ответчик в исковой период. По мнению ОАО «ПМК-83», экономия (не освоение) подрядчиком выделенных заказчиком денежных средств является правом подрядчика.

Образец искового заявления о взыскании денежных средств является универсальным для всех случаев, когда необходимо обратится в суд с денежными требованиями. Сейчас практически любые правоотношения связаны с денежными расчетами. Деньги – это специальное средство, являющееся мерой стоимости других товаров и средством платежей. Поэтому иски о взыскании денег являются одними из самых распространенных в практике работы судов. При обращении в суд с иском о взыскании денежных средств в первую очередь необходимо определиться, почему возникли денежные обязательства, какие правоотношения являются спорными.

Решение О Взыскании Денежных Средств За Не Выполнение Ремонтных Работ Образец

Капитальный и текущий ремонт — это выполнение конкретных работ, а не осуществление определенной деятельности в течение неопределенного времени. При избрании собственниками жилого дома новой управляющей компании, у прежней отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств в виде накоплений на капитальный и текущий ремонт многоквартирного жилого дома.

Однако ответчик представил суду доказательства проведения работ по ремонту дома на сумму иска: акты формы КС-2, справки формы КС-3, акты выполненных работ, акты о списании материальных ценностей, оборотно-сальдовую ведомость, пояснения общества о том, что собственниками помещений спорного дома по статье «капитальный ремонт» перечислено 300 457,96 рублей.

Взыскание денежных средств за невыполненные работы

Вместо оговоренных 3 месяцев (по устному договору — июнь)ремонт не закончен до сих пор (октябрь), все это время мне пришлось оплачивать коммуниальные платежи, я понесла ущерб за хранение контейнеров, т.к. не имела возможности перевести вещи, оплачивала съемную квартиру, более того была обманута в закупках материалов. Много материало было испорчено, стоимость которых мне не возмещена. Как быть. Могу ли я расчитывать на компенсацию, возврат денег по причине неисполнения условий устного договора об оказании услуг.

Если необходимость взыскания денежных средств возникает в результате невыполнения обязательств партнером, которому другая сторона договора до сих пор безоговорочно доверяла, то в этом случае, возможно, паниковать не стоит. Возможно, ваш партнер испытывает временные финансовые или организационные затруднения, однако в целом от выполнения обязательств он не отказывается, так что необходимости принудительного взыскания денежных средств не существует.

Исковые требования о взыскании денежных средств, уплаченных за некачественный ремонт автомобиля, стоимости работ по восстановительному ремонту, пени, штрафа, компенсации морального вреда удовлетворены правомерно, так как между сторонами имеются договорные отношения, некачественно произведенный ответчиком ремонт автомобиля повлек нарушение прав потребителя, ответчиком нарушены сроки выполнения работ, требование истца не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке до рассмотрения дела судом

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Б.С. к П. о возмещении ущерба, причиненного некачественно выполненной работой по ремонту автомобиля, с апелляционной жалобой П. на решение Сапожковского районного суда Рязанской области от 07 марта 2014 года, которым исковые требования Б.С. к П. удовлетворены частично. С П. в пользу Б.С. взыскана стоимость, оплаченная за некачественный ремонт автомашины в размере рублей, стоимость работ по восстановительному ремонту автомобиля в размере рублей, пени законной неустойки за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере рублей, штраф в размере рублей.

Также суд пришел к правильному выводу о том, что имеются основания для взыскания с ответчика штрафа в порядке п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», поскольку требование истца не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке до рассмотрения дела судом. Ответчик не был лишен возможности удовлетворить требования истца до момента удаления суда в совещательную комнату.

По иску о взыскании денежных средств на ремонт общего имущества сособственников жилого дома

В судебном заседание истец Емельянов *.*. отказался привлекать к участию в деле в качестве ответчика Темкина *.*., поскольку полагал, что Вешняков *.*., как бывший собственник должен нести расходы по содержанию ранее принадлежащей ему доли, в связи с чем суд рассматривает дело по предъявленному иску и отказывает истцу во взыскании с Вешнякова *.*. денежных средств в размере , поскольку Вешняков *.*. является ненадлежащим ответчиком.

дом», затраты на проведение указанных работ должны распределяться судом между сторонами с учетом принадлежащих им долей, поскольку согласно статье 249 Гражданского кодекса РФ каждый участник общей долевой собственности обязан нести расходы по содержанию имущества соразмерно со своей долей.

Иск о взыскании денег со строителей за ремонт квартиры

В соответствии с п. 2.2. Договора срок выполнения работ был установлен в количестве 105 календарных дней, то есть до 09.10.2012 г. Пунктом 2.2. Договора общая стоимость работ была определена в 434000 (Четыреста тридцать четыре тысячи) рублей.

Согласно п. 3 ст. 29 Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Исковое заявлениео расторжении договора подряда и взыскании денежных средств

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями:

Иск о возврате денежных средств

По общему правилу, исковое заявление подается в судебную инстанцию по месту регистрации ответчика. Если действующий адрес не известен, подается по последнему известному адресу. Если и таких сведений нет, исковое заявление подается по месту нахождения имущества ответчика.

При этом по таким делам допускается немедленное исполнения решения, без ожидания, когда оно вступит в законную силу. Однако суд принимать такое решение не обязан. Он имеет на это право, если истец докажет, что промедление немедленного исполнения причинит больший ущерб или промедление сделает невозможным в дальнейшем исполнить решение суда.

Решение О Взыскании Денежных Средств За Не Выполнение Ремонтных Работ Образец

После очередного требования о безвозмездном устранении недостатков и проведении экспертизы, оставленного ответчиком без внимания, 06 сентября 2022 г. была проведена экспертиза, о чем заранее и надлежащим образом был уведомлен ответчик, для определения качества фактически выполненных работ по договору по устройству кровли дома, а также ливневого и канализационного колодцев, расположенных на прилегающем к дому (объекту строительства) земельном участке, а также качества использованных при выполнении работ материалов. Ответчик от участия в экспертизе отказался.

Согласно п. 4.6 договора ответчик принял на себя обязательства по поставке всех материалов, оборудования и изделий, по своевременной поставке к месту выполнения работ за свой счет материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ по договору, а также осуществления их надлежащей приемки, разгрузки, складирования (хранения) и консервации в случае необходимости. Ответчик также принял на себя обязательства следить за тем, чтобы работы не приостанавливались по причине недостаточного количества/неполного наличия материалов/оборудования и изделий.

Претензия о возврате денежных средств за невыполненные работы

В салоне сотовой связи этот телефон забрали на проверку качества сроком на 21 день. Взамен не предоставили на это время ничего, человек остался без связи. На просьбу о возврате денежных средств- нам отказывают.

Претензия на возврат денежных средств образец которой Вы можете скачать в разделе Образцы претензий. представлена на нашем сайте. Она должна быть составлена в письменном виде, содержать сведения о предмете, предъявляемые требования.

Как написать заявление о взыскании денежных средств на ремонт автомобиля

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

В указанный срок товар в отремонтированном виде мне не был возвращен, какие-либо извещения о готовности товара после ремонта ни в письменном виде, ни по смс, ни по телефону не поступали.
Согласно отчета об оценке восстановительного ремонта транспортного средства _______________ гос. №_______________ стоимость восстановительного ремонта ТС с учетом его износа составляет ____________руб. __ коп.

Раздел: Представительство в суде

Предъявленные результаты работ, которые я увидел, и которые были произведены ООО «. » под руководством . а Д.Н., меня не удовлетворили, поскольку практически сразу крыша начала разрушаться, начал отслаиваться защитный слой арматуры и разрушаться опалубка.

Ответчиком . ым Дмитрием Николаевичем 08.07. года было зарегистрировано Общество с Ограниченной Ответственностью «. », в уставе которого были определены следующие виды экономической деятельности, которыми ООО «. » вправе было заниматься:

Иск о взыскании денежных средств

___________ года между мною, ____________ и ООО «______________» было заключено Соглашение, по условиям которого я, как «исполнитель», принял на себя выполнение своими силами, но с использованием материалов «заказчика» обязательство по выполнению ремонтно-строительных работ на объекте по адресу: ___________________________________ и техническому заданию на текущий ремонт помещений 4-го этажа административного здания ФКУ ЮАО г. _________ по адресу: _________________-
Я, в свою очередь, совместно с членами бригады в соответствии с условиями Договора надлежащим образом и добросовестно выполнил весь объем работ, представленный «Заказчиком».
В частности, были произведены следующие виды работ:
-разборка плинтусов из отбойной доски;
-разборка ламината и паркета;
-разборка покрытий из древесно-волокнистой плиты;
-устройство покрытия из фанеры;
-устройство покрытий из ламината;
-устройство плинтусов из отбойной доски;
-устройство порожка;
-снятие обоев;
-ремонт штукатурки;
-оклейка обоев и покраска;
-окраска масляными красками радиаторов;
-улучшение окраски откосов с расчисткой старой краски;
-разгрузо-погрузочные работы.
А всего, общая стоимость работ, согласно их объема, составила ______ рублей.
В соответствии с п.п. 2.3-2.5 Соглашения, расчеты между «заказчиком» и «исполнителем» производятся за выполненные работы поэтапно, в процессе производства работ. Основными документами сдачи, приемки и оплаты работ являются акты приемки выполненных работ, которые «исполнитель» представляет «заказчику» после выполнения работ. Окончательный расчет производится после выполнения всех работ по Соглашению в течение 5-ти рабочих дней.
Однако до настоящего времени ответчиком не были выполнены принятые на себя обязательства по оплате выполненных работ.
Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, а в силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Следовательно, невыполнение обязательств по оплате выполненных работ со стороны ответчика является нарушением условий заключенного соглашения и основанием для взыскания денежных средств в размере _______ рублей.
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать ____ рублей – оплата услуг представителя, что подтверждается квитанциями __________ коллегии адвокатов «______________»

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «______________» в мою пользу денежные средства в размере ______ рублей – стоимость оплаты ремонтно- строительных работ по Соглашению, оплату услуг представителя в размере ____ рублей и возврат госпошлины – _____ рублей, а всего __________ рублей.
2. В целях обеспечения иска наложить арест на имущество ответчика.

Взыскание денежных средств по расписке за невыполнение работы

Если определен момент востребования, то срок отсчитывается с этого момента. Если дата исполнения — это момент обращения, то исковая давность начинается по истечении предоставленного тридцатидневного срока на возврат долга. Важно: в случае передачи долга коллекторам срок исковой давности по долгу не приостанавливается. В судебном заседании задействованы обе стороны. Истец и ответчик имеют равные права: заявлять ходатайства, представлять доказательства, свидетелей, давать пояснения по делу и т.д. Ответчики, как правило, не торопятся являться в суд, намеренно затягивают процесс (заявляют о безденежности расписки, фальшивой подписи и т.д.). В случае удовлетворения требований кредитора расходы по оплате пошлины, экспертизы, услуг представителя возлагаются на проигравшую сторону. Первое, что необходимо сделать, — написать исковое заявление.

• Забирать расписку у кредитора после возврата суммы долга.
• Документально оформлять передачу денег по частям.
• На момент передачи денег брать с собой двух свидетелей.
• Предъявлять исковые требования по взысканию долга в пределах 3 лет с момента неисполнения обязательства.
• При переуступке теряется часть суммы, так как она идет в качестве платы коллекторам.
• Бережно хранить оригинал расписки, так как он является практически единственным подтверждение передачи и получения денежных средств.
• В случае неисполнения обязательства в положенные сроки кредитор имеет право на взыскание процентов за каждый день просрочки.

Исковое заявление о взыскании денежных средств

• она не может быть ниже МРОТ (с 1 июля 2022 года 7800 рублей);
• она должна выплачиваться строго в установленные дни и не позже;
• если эти дни выпадают на выходные или праздничные, работодатель может (но не обязан) выплатить сумму в ближайший рабочий день (пятницу), но не позднее положенного срока.

В дополнение будет правильно приложить документы, свидетельствующие о финансовом положении родителя, живущего с ребенком и содержащего его, потому что в этом случае суд более точно рассчитает госпошлину, которую впоследствии также взыщет с ответчика.

Рекомендации по написанию искового заявления в суд о взыскании денежных средств за выполнение работы (оказание услуги) ненадлежащего качества

За нарушение предусмотренных сроков устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги), исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки в размере 3 % цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Причем договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен только более высокий размер неустойки (пени). В соответствии с п.1 ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. П. 2 ст. 31 устанавливает, что требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого же качества или о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был ненадлежаще исполнен.

С ___.____. 2008 г. (дата отказа в удовлетворении требований или истечения срока для ответа) до _____._____. 2008 г. (дата подачи заявления в суд) просрочка составляет ______ дней, следовательно, размер неустойки на указанную дату составляет: